Документация об аукционе в электронной форме icon

Документация об аукционе в электронной форме


Скачать 79.51 Kb.
НазваниеДокументация об аукционе в электронной форме
Размер79.51 Kb.
ТипДокументация





«СОГЛАСОВАНО»

Председатель комитета муниципального заказа администрации города Оренбурга

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга


___________________Я.И. Моисеев

__________________А.Д. Трунов


« » _________ 2013 года

М. П.

« » _________ 2013 года

М. П.


^ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по регулированию численности безнадзорных животных на территории г. Оренбурга в 2014 году


Наименование оператора электронной площадки: ЗАО «Сбербанк - АСТ»


^ ИЗВЕЩЕНИЕ №:


Оренбург, 2013 г.


Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

Настоящая документация об аукционе состоит из следующих частей:

I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме, включающие в себя разделы:

1.1 «Общие сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме»

1.2 «Требования к участникам размещения заказов»

1.3 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению»

1.4 «Условия заключения и исполнения контракта»

II. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (лота)

III. Техническое задание

IV. Проект муниципального контракта V. Образцы форм

^ СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.1 Общие сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме



пункта

Содержание пункта

Информация

Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган






Наименование заказчика, контактная информация

Наименование: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга;
Номер контактного телефона: (3532) 30-43-66
Адрес электронной почты: ugkh@admin.orenburg.ru;
Контактное лицо: Трубкин Дмитрий Викторович



Наименование уполномоченного органа, контактная информация

Наименование: Администрация города Оренбурга (комитет муниципального заказа)

Место нахождения: 460000, г. Оренбург, ул. Советская, 60

Почтовый адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Советская, 60

Адрес электронной почты: gazizov@admin.orenburg.ru

Номер контактного телефона: (3532) 98-75-25.

Факс: (3532) 98-74-31.

Контактное лицо: Газизов Ильвар Айварович






Наименование оператора электронной площадки

Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк - АСТ»)

115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 9

тел.: +7 (495) 787-29-97 / 99

факс: +7 (495) 787-29-98

e-mail: info@sberbank-ast.ru

www.sberbank-ast.ru

Адрес электронной площадки в сети «Интернет»

http://sberbank-ast.ru






Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме

Открытый аукцион в электронной форме на выполнение работ по регулированию численности безнадзорных животных на территории г. Оренбурга в 2014 году.






Предмет контракта

Выполнение работ по регулированию численности безнадзорных животных на территории г. Оренбурга.






Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.


Место работ: территория города Оренбурга.

Наименование, объем и сроки выполнения работ в соответствии с технической частью документации об аукционе в электронной форме.

Условия выполнения работ:

Подрядчик гарантирует, выполнение работ в соответствии с Распоряжением администрации города Оренбурга № 18-р от 22.03.2013 г. «О регулировании численности безнадзорных животных на территории города Оренбурга», Законом Оренбургской области «О содержании домашних животных в городах и других населенных пунктах Оренбургской области» от 04.12.2003 № 712/90-Ш-03, техническим заданием и требованиями Заказчика.

Начало выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 декабря 2014 г.






Начальная (максимальная) цена контракта



Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 3 262 875,00 руб.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя стоимость работ, упаковочных и транспортных материалов, вывоз мусора, транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.







Порядок формирования цены контракта

Цена контракта включает в себя стоимость работ, упаковочных и транспортных материалов, вывоз мусора, транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, т.е. является конечной.






Источник финансирования заказа

Бюджет города Оренбурга на 2014 г.



Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Российский рубль






Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта

Не применяется






Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 09 часов 00 минут «27» декабря 2013года







Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«27» декабря 2013 года






Дата проведения открытого аукциона в электронной форме

«30» декабря 2013 года






Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: 163143,75 руб. (5% начальной (максимальной) цены контракта).




^ 1.2 Требования к участникам размещения заказа



пункта

Содержание пункта

Информация






Обязательные требования к участникам размещения заказа

В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Для обеспечения доступа к участию в настоящем открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа должен получить аккредитацию, которую осуществляет оператор электронной площадки, указанный в пункте 3 документации об аукционе.

Уполномоченным органом устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1.соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.
2.непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3.неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4.отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

Дополнительные требования к участникам размещения заказа

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;




^ 1.3 Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению



пункта

Содержание пункта

Информация






Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации об аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе в электронной форме (рекомендованная форма – Форма 1 части V «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»)


Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

  1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

  2. копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 17.1 настоящей документацией об аукционе;

  3. копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено пунктом 17.2 настоящей документацией об аукционе.

  4. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.






Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.



Не установлено





Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требованиям к таким товару, работам, услугам



Не установлено









Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подаются только участниками размещения заказа, получившими аккредитацию на электронной площадке.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 17 настоящей документацией об аукционе части заявки. Обе части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подаются одновременно.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований.

Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.



^ 1.4 Условия заключения и исполнения контракта



пункта

Содержание пункта

Информация









Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

Расчеты между сторонами производятся по казначейской системе исполнения бюджета города путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств, подтвержденных заявкой Заказчика, актом выполненных работ, счетом фактуры в срок до 31.12.2014 г.









Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при заключении контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.



Обеспечение исполнения контракта

Требуется









Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления

Размер обеспечения исполнения контракта: 326287,50 руб. (10 % начальной (максимальной) цены контракта).

Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта: Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта.

Окончание срока действия любого из видов обеспечения исполнения контракта определяется исходя из сроков выполнения работ по контракту.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Документ об обеспечении исполнении контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, направляется участником аукциона Оператору электронной площадки одновременно с проектом контракта, подписанным электронной цифровой подписью указанного лица, в течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта (в случае, если участником аукциона в соответствии с ч. 4.1 ст. 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ направлялся протокол разногласий – в течение 3 (трех) дней со дня получения документов, предусмотренных частью 4.2 ст.41.12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ).

Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, подрядчиком обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем пункте.


Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

- банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией;

- банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации;

- в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк или иная кредитная организация гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в настоящем пункте;

- банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на соответствующий протокол, как основание заключения контракта;

- банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.


Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита):

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), должны быть перечислены в размере, указанном в настоящем пункте и по реквизитам, установленным в пункте 23 настоящей документацией об аукционе;

- факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается документом, подтверждающим их перечисление в соответствии с настоящим пунктом (например, платежным поручением либо его копией);

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта в качестве залога денежных средств, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 23 настоящей документацией об аукционе, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств считается непредоставленным;

- денежные средства возвращаются лицу, с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 10 банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика; денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным подрядчиком в письменном требовании, но не ранее истечения установленного настоящим пунктом срока действия обеспечения исполнения контракта.









Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения муниципального контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств)

Получатель:

Финансовое управление администрации г. Оренбурга (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга, л/с 0070001)

ИНН 5612005646, КПП 561201001

ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской обл, г. Оренбург

БИК 045354001, р/с 40302810100005000102

460035 г. Оренбург ул. Пролетарская, 216










Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены

Подрядчик гарантирует, что выполнение работ по настоящему контракту, полностью соответствуют условиям муниципального контракта и приложению № 1 к муниципальному контракту.









Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ

Не предусмотрено











Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ

Не предусмотрено

27

Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от заключения муниципального контракта (договора) в соответствии с гражданским законодательством

Имеется




"Утверждаю"

Начальник УЖКХ

администрации города Оренбурга

________________ А.Д. Трунов

"_____"________________2013 г.



^ II.ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА (ЛОТА).

1.Для обоснования начальной (максимальной) цены контракта (лота) для проведения аукциона в электронной форме на выполнение работ по регулированию численности безнадзорных животных на территории г. Оренбурга в 2014 году были изучены три коммерческих предложения данные по которым приведены в сравнительной таблице ниже:


Наименование товара

Коммерческое предложение № 1

Коммерческое предложение № 2

Коммерческое предложение № 3

Стоимость услуг по регулированию численности безнадзорных животных путем усыпления (эвтаназии)за одно животное, руб.


1925,00


2050,00


2300,00


Начальная максимальная цена за единицу рассчитана исходя из минимального значения представленных коммерческих предложений.


1695 ед. х 1925,00 руб. = 3 262 875 руб.

Итого: 3 262 875 руб.


Таким образом, начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по регулированию численности безнадзорных животных на территории г. Оренбурга в 2014 году составляет 3 262 875 рублей с НДС.



"Утверждаю"

Начальник УЖКХ

администрации города Оренбурга

________________ А.Д. Трунов

"_____"________________2013 г.


^ III ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

на выполнение работ по регулированию численности безнадзорных животных на территории г. Оренбурга в 2014 году.



    1. Сроки выполнения: с момента заключения контракта по 31 декабря 2014 г.

    2. Место выполнения: территория города Оренбурга


Способ регулирования численности безнадзорных животных:

- усыпление (эвтаназия) безнадзорных животных – 1695шт.


1. Усыпление (эвтаназия) безнадзорных животных.


Подрядчик осуществляет изъятие безнадзорных животных из среды обитания и усыпление (эвтаназия).

Усыпление (эвтаназия) безнадзорных животных может проводиться только ветеринарным специалистом.

Усыпление (эвтаназия) допускается в случаях, указанных в статьях 14, 17 Закона Оренбургской области от 26.11.2003 № 712 «О содержании домашних животных в городах и других населенных пунктах Оренбургской области».

Трупы безнадзорных домашних животных подлежат уничтожению в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденными главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469.

Подрядчик обязан ежедневно выполнять работы по регулированию численности безнадзорных животных по заявкам организаций, предприятий города и граждан, единой диспетчерской службы 005 или по отдельному требованию Заказчика.

Заявки передаются по контактному телефону, указанному в документации переданной на аукцион, с 7-00 час. до 19-00 час, при этом обязанность по обеспечению бесперебойной связи возложена на Подрядчика.

Выезд бригады осуществленный по вызову (заявке), фиксируется в «Журнале выездов», там же фиксируются результаты выезда. Отчеты по исполнению заявок Заказчика направляются Заказчику в письменном виде до 25 числа отчетного месяца.

Запрещено!!:

- присваивать себе безнадзорных животных, продавать и перепродавать их гражданам или иным организациям;

- изымать животных из квартир и с территории частных домовладений без согласия собственника или постановления суда;

- снимать собак с привязи у магазинов, аптек, организаций всех форм собственности;

- использовать фармакологические препараты и вещества, запрещенные к применению.


^ IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

На выполнение работ по регулированию численности безнадзорных животных на территории г. Оренбурга в 2014 году.


г. Оренбург _________________ 2013 г


Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Александра Дмитриевича Трунова, действующего на основании Положения, с одной стороны и «___________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора __________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании решения Комиссии по размещению муниципального заказа (протокол № _______ от ____ 2013 г.) по результатам размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:


^ 1. Предмет контракта


1.1. Подрядчик обязуется собственными силами выполнить работы по регулированию численности бродячих безнадзорных животных на территории г. Оренбурга в 2014 году, в соответствии с техническим заданием (приложение № 1) к настоящему контракту.

1.2. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и оплатить их результат в размере и порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.


^ 2. Цена контракта и условия оплаты


2.1. Цена Контракта составляет _______ руб. (_______рублей), в том числе НДС. Цена Контракта включает в себя стоимость работ, транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, т.е. является конечной.

2.2. Цена Контракта остается фиксированной на протяжении всего срока действия настоящего Контракта.

2.3. 2.3. Расчеты между сторонами производятся по казначейской системе исполнения бюджета города путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств, подтвержденных заявкой Заказчика, актами выполненных работ, счетом фактуры не позднее 31.12.2014 г.

2.4. Не заказанные виды и объемы работ Подрядчиком не выполняются, а Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.


^ 3. Срок выполнения работ

3.1. Начало выполнения поставки: с момента заключения контракта.

3.2. Окончание: - до 31.12.2014 года.

3.3. Периодичность выполнения работ ежедневно, в соответствии: с технической частью (приложение № 1) к настоящему контракту, с учетом заявок организаций, предприятий города и граждан, единой диспетчерской службы 005 или по отдельному требованию Заказчика.

^ 4. Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется:

4.1. Обеспечить:

- выполнение работ в полном соответствии с Законом Оренбургской области «О содержании домашних животных в городах и других населенных пунктах Оренбургской области» от 04.12.2003 №712/90-Ш-03, Распоряжением администрации города Оренбурга № 18-р от 22.03.2013 г. «О регулировании численности безнадзорных животных на территории города Оренбурга», техническим заданием и требованием Заказчика.

- своевременное устранение недостатков, выявленных «Заказчиком».


^ 5. Обязательства Заказчика


Для выполнения данного Контракта Заказчик принимает на себя обязательства и осуществляет следующее:

5.1. Осуществлять оплату работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта, за счет средств бюджета города.

5.2. Осуществляет приемку работ, проверяет и подписывает акт выполненных работ в течение трех рабочих дней или дает замечания «Подрядчику» в письменном виде.

5.3. Проверяет ход и качество выполняемых по настоящему контракту работ в течение всего периода проведения работ.

5.4. Подписывает настоящий контракт, после получения от подрядчика обеспечения его исполнения по выбору Подрядчика, в виде:

- безотзывной банковской гарантии;

- передачи заказчику в залог денежных средств.

5.5. Осуществляет возврат обеспечения контракта лицу, с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 10 банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика; денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным подрядчиком в письменном требовании, но не ранее истечения установленного настоящим пунктом срока действия обеспечения исполнения контракта.

5.6. Заказчик вправе передать третьему лицу полномочия по осуществлению следующих функций:

- контроль и приемка объемов выполненных работ;

- контроль сроков выполнения работ;

- контроль применения расценок и коэффициентов в акте выполненных работ;

- контроль соответствия исполнительной документации действующему законодательству;

5.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ в порядке, предусмотренном ст. 19.2 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

^ 6. Приемка работ


6.1. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на день заключения контракта.

^ 7. Гарантии качества работ


7.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с п.4.1 настоящего Контракта и требованиями Заказчика.

8. Ответственность сторон.


8.1. Заказчик несет ответственность:

- за выполнение принятых на себя обязательств по оплате выполненных работ.

- в случае прекращения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Заказчика, последний обязан оплатить Подрядчику фактически выполненные работы.

8.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком:

- в случае нарушения срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

- в случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику понесенные убытки.

8.3. При невыполнении заявок и (или) некачественном выполнении работ в рамках настоящего контракта Подрядчик несет материальную ответственность в размере ущерба, причиненного «Заказчику». В случае неисполнения 2-х и более предписаний Заказчик вправе не подписывать акт выполненных работ за текущий период (месяц).

8.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего контракта Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

8.5. Применение штрафных санкций не освобождает Подрядчика от выполнения принятых им обязательств

8.6. Вред, причиненный третьим лицам при исполнении (не исполнении) обязательств по муниципальному контракту, компенсируется Подрядчиком.

^ 9. Изменение Контракта.


9.1. При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение основных условий Контракта (цены, порядка оплаты и т.д.), указанных в конкурсной документации и определенных по итогам размещения муниципального заказа на основании решения комиссии по размещению муниципального заказа, не допускаются.

^ 10. Расторжение контракта

10.1. Расторжение контракта допускается по согласованию сторон, по решению суда, в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ, в порядке, предусмотренном ст. 19.2 Федерального закона от 21.07.2005 г. 94-ФЗ.

^ 11. Особые условия


11.1.Подрядчик не имеет права продавать или передавать выполненные работы, оплаченные Заказчиком, а так же техническую документацию третьим сторонам без письменного разрешения Заказчика.

11.2.Не допускается уступка стороной Контракта (кредитором) прав требования, возникших из Контракта, без предварительного письменного согласия другой стороны (должника) в обязательстве (п.2. ст.382 ГК РФ). При этом согласие должника на уступку прав требования, в свою очередь, подлежит обязательному предварительному согласованию с главным распорядителем средств бюджета города и финансовым управлением администрации города Оренбурга.

11.3.Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

11.4. При возникновении споров по вопросам настоящего Контракта или в связи с ним, стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.

11.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они будут разрешаться арбитражным судом Оренбургской области в соответствии с действующим законодательством.

^ 12. Срок действия настоящего Контракта.

12.1. Настоящий Контракт, вступает в силу с момента заключения контракта и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31.12.2014 г.

^ 13. Заключительные положения.

13.1. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью и оформляются в электронном виде.

13.2. Исполнение муниципального контракта, заключенного бюджетным учреждением контролируется соответствующими структурными подразделениями администрации города.

13.3. Настоящий Контракт составлен на 4 листах.

14. Адреса и банковские реквизиты сторон:

14.1. Подрядчик:

14.2. Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Оренбурга, 460035, г. Оренбург, ул. Пролетарская, 216, тел. 30 43 00,

факс 30 43 73, ИНН 5612005646


^ 15. Подписи сторон:

Заказчик:

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Оренбурга

^ Начальник управления ______________________ А.Д. Трунов

Подрядчик:

______________________








Приложение №1

к муниципальному контракту № ________

от ____________ 2013 г.


^ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

на выполнение работ по регулированию численности безнадзорных животных на территории г. Оренбурга в 2014 году.


  1. Сроки выполнения: с момента заключения контракта до 31.12.2014 г.

  2. Место выполнения: территория города Оренбурга

Способ регулирования численности безнадзорных животных:

- усыпление (эвтаназия) безнадзорных животных – 1695 шт.

  1. Усыпление (эвтаназия) безнадзорных животных.

Подрядчик осуществляет изъятие безнадзорных животных из среды обитания и усыпление.

Усыпление (эвтаназия) безнадзорных животных может проводиться только ветеринарным специалистом.

Усыпление (эвтаназия) допускается в случаях, указанных в статьях 14, 17 Закона Оренбургской области от 26.11.2003 № 712 «О содержании домашних животных в городах и других населенных пунктах Оренбургской области».

Трупы безнадзорных домашних животных подлежат уничтожению в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденными главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469.

Подрядчик обязан ежедневно выполнять работы по регулированию численности безнадзорных животных по заявкам организаций, предприятий города и граждан, единой диспетчерской службы 005 или по отдельному требованию Заказчика.

Заявки передаются по контактному телефону, указанному в документации переданной на аукцион, с 7-00 час. до 19-00 час, при этом обязанность по обеспечению бесперебойной связи возложена на Подрядчика.

Выезд бригады осуществленный по вызову (заявке), фиксируется в «Журнале выездов», там же фиксируются результаты выезда. Отчеты по исполнению заявок Заказчика направляются Заказчику в письменном виде до 25 числа отчетного месяца..

Запрещено!!:

- присваивать себе безнадзорных животных, продавать и перепродавать их гражданам или иным организациям;

- изымать животных из квартир и с территории частных домовладений без согласия собственника или постановления суда;

- снимать собак с привязи у магазинов, аптек, организаций всех форм собственности;

- использовать фармакологические препараты и вещества, запрещенные к применению.

^ Подписи сторон:

Заказчик:

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Оренбурга

^ Начальник управления ______________________ А.Д. Трунов

Подрядчик:

__________________________________________________________________________

М.П.






^ V. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА


ФОРМА 1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Настоящая организация/физическое лицо, сведения о которой (-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме выражает согласие на (выполнение работ), соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме на выполнение работ по регулированию численности бродячих безнадзорных животных на территории города Оренбурга в 2014 году. (реестровый номер открытого аукциона в электронной форме), на условиях, предусмотренных указанной документацией об открытом аукционе в электронной форме.





Похожие:

Документация об аукционе в электронной форме iconДокументация об аукционе в электронной форме
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга
Документация об аукционе в электронной форме iconИзвещение и документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству а/д к пос. Разветье с искусственными сооружениями пк 4+70- пк8+00 в г. Железногорске Курской области
Разветье с искусственными сооружениями пк 4+70- пк8+00 в г. Железногорске Курской области
Документация об аукционе в электронной форме iconИнструкция по подготовке заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме общие положения
...
Документация об аукционе в электронной форме iconДокументация об аукционе содержит следующие нарушения действующего законодательства о размещении заказов
Адрес места нахождения/ почтовый адрес: Российская Федерация, 450002, Башкортостан Респ, Уфа г, Матросова, 1
Документация об аукционе в электронной форме iconПротяни руку над пропастью
Финансовая система: наличные деньги не в ходу, все расчёты производятся в электронной форме, условная денежная единица – кредит
Документация об аукционе в электронной форме iconПрограмма: Концерты на площадках города и Международного Центра mistral
Заявка на участие в конкурсе присылается по электронной почте в Оргкомитет в установленной форме (заявка прилагается)
Документация об аукционе в электронной форме iconМуниципальный контракт №
«Стороны», на основании результатов открытого аукциона в электронной форме (протокол от. № ), заключили настоящий контракт на выполнение...
Документация об аукционе в электронной форме iconV муниципальный контракт №
«Стороны», на основании результатов открытого аукциона в электронной форме (протокол от. № ), заключили настоящий контракт на выполнение...
Документация об аукционе в электронной форме iconОтказ от уэк
Я могу отказаться от получения универсальной электронной карты? Любой гражданин вправе отказаться от получения универсальной электронной...
Документация об аукционе в электронной форме iconПРАВИЛА АККРЕДИТАЦИИ И РАБОТЫ ЖУРНАЛИСТОВ
Открытого Турнира «rda challenger Tour» по дрифтингу 2013 года журналисту (фотографу, оператору) не позднее, чем за 5 календарных...
Документация об аукционе в электронной форме iconУсловия и порядок получения электронной услуги
В рамках предоставления настоящей электронной услуги заявление могут подавать физические лица
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы