Муниципальный контракт № icon

Муниципальный контракт №


Скачать 71.94 Kb.
НазваниеМуниципальный контракт №
Размер71.94 Kb.
ТипДокументы

РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____



город Липецк «_____»____________ 2013


От имени муниципального образования г. Липецк в целях обеспечения муниципальных нужд города муниципальный заказчик Муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя г. Липецка», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице начальника управления Столповского С.Б., действующего на основании Устава и в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании результатов открытого аукциона в электронной форме (протокол от _________. № _____________), заключили настоящий контракт на выполнение муниципального заказа (именуемое далее контракт) о нижеследующем


  1. ^ ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА


1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работы по ремонту автомобильной дороги по ул. А.Г. Стаханова (от проспекта 60 лет СССР до пересечения с ул. Катукова) и отсыпке асфальтобетонной крошкой автомобильной дороги пер. Лунный и ул. Речная в г. Липецке, в соответствии с условиями контракта, техническим заданием «Заказчика» (приложение №1 к настоящему контракту).

1.2. «Подрядчик» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту предоставляет ____________________________________________________________________________

(указывается способ обеспечения обязательств: безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, передача в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере 10% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта).


  1. ^ СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ


2.1. Стоимость выполняемых работ по настоящему контракту составляет ________ рублей _____ копеек (прописью________), в том числе НДС.

2.2. Цена контракта является неизменной на весь период действия контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом и действующим законодательством. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема выполненных работ и иных условий исполнения контракта.

2.3. В цену выполняемых по настоящему контракту работ включены все необходимые для выполнения работ: расходы на оплату труда, материалы, накладные расходы, транспортные расходы, расходы на эксплуатацию машин и механизмов и все прочие расходы, связанные с выполнением работ по настоящему контракту, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.4. Источник финансирования: городской бюджет.

2.5. Код экономической классификации: 225 (услуги по содержанию имущества).


  1. ^ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


3.1. Работы по настоящему контракту должны быть выполнены с момента заключения контракта до 01.10.2013 года.


  1. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА


4.1. Для выполнения работ по настоящему контракту «Подрядчик» обязуется:

4.1.1. При подписании контракта «Подрядчик» предоставить «Заказчику» смету на выполнение работ, соответствующую стоимости работ, согласно протоколу торгов и которая является неотъемлемой частью контракта.

4.1.2. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом согласно п. 1.1 все работы с надлежащим качеством, в объемах и в сроки, предусмотренные в настоящем контракте, техническом задании и сдать работы «Заказчику» в установленном порядке.

4.1.3. Гарантировать качество используемых материалов, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов удостоверяющих их качество, и по результатам выполненных работ представить «Заказчику».

4.1.4. В случае ненадлежащего качества используемых материалов, несоответствия применяемых материалов установленным в контракте требованиям обеспечить их замену.

4.1.5. В ходе выполнения работ на объекте подрядной организации следует осуществлять входной операционный и лабораторный контроль качества материалов, используемых при производстве работ и руководствоваться действующими нормативными документами ГОСТ и СНиП.

4.1.6. Обеспечить выполнение на объекте правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии, требований охраны окружающей среды, охраны труда, движения транспорта и пешеходов во время производства работ. При необходимости установить временное освещение, изготовить информационно-наглядные материалы, по всем вопросам ремонта данного объекта.

4.1.7. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее их выполнение невозможным, немедленно поставить об этом в известность «Заказчика».

4.1.8. Безвозмездно устранять по требованию «Заказчика» недостатки и дефекты в работе.

4.1.9. Порядок выполнения работ на объекте согласовать с государственными органами (ГИБДД и др.), эксплуатирующими и другими заинтересованными организациями. Обеспечение общего порядка на участке производства работ является обязанностью «Подрядчика».

4.1.10. Обеспечить за свой счет содержание и сохранность материалов, стоянки строительной техники и другого имущества необходимого для ремонта с момента начала работ до подписания акта приемки.

4.1.11. В период выполнения работ вести исполнительную и производственно-техническую документацию, в соответствии с нормативными документами, и по окончании работ сдать «Заказчику».

4.1.12. В 2-х дневный срок после завершения работ на объекте вывезти с места производства работ принадлежащее ему имущество и обеспечить вывоз мусора..

4.1.13. Иметь соответствующий документ о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта, выданный саморегулируемой организацией.

4.1.14. Составить и согласовать с «Заказчиком» календарный график по видам выполнения работ.

4.1.15. Оплатить стоимость независимой экспертизы, в случае возникновения необходимости ее проведения.


  1. ^ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА


5.1. Для выполнения настоящего контракта «Заказчик» обязуется:

5.1.1. Вести технический надзор выполняемых работ.

5.1.2. Выделить ответственного представителя для постоянной связи с «Подрядчиком» решения всех возникающих при исполнении настоящего контракта оперативных вопросов.

5.1.3. Принять выполненные работы, в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ВСН19-89 и требованиями оговоренными настоящим контрактом, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в срок установленный «Заказчиком».

5.1.4. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим контрактом.

5.2. «Заказчик» вправе:

5.2.1. Координировать работу «Подрядчика», не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.2.2. Запрашивать у «Подрядчика» информацию по исполнению условий данного контракта.

5.2.3. При обнаружении в ходе осуществления контроля над выполнением работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут понизить качество работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом «Подрядчику».

5.2.4. Задержать оплату выполненных работ при допущенных дефектах или причиненном ущербе до момента устранения дефектов или возмещения ущерба.


  1. ^ ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ




    1. «Заказчик» оплачивает выполненные работы платежным поручением после окончания работ на основании акта выполненных работ (КС-2), справки стоимости выполненных работ (КС-3), счета-фактуры, с отсрочкой платежа.

    2. Оплата выполняемых по настоящему контракту работ осуществляется без авансовых платежей.

  1. ^ ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ


7.1. «Заказчик» назначает своего представителя, который принимает участие в сдаче выполненных работ, проводит проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов, выдает технические решения по вопросам, возникшим в ходе производства работ.

7.2. Все поставляемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль.

7.3. «Подрядчик» информирует «Заказчика» за 3 дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием «Заказчиком» и «Подрядчиком» актов освидетельствования скрытых работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения «Заказчика» или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию «Подрядчик» обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию «Заказчика», а затем восстановить ее за свой счет.

7.4. В случае если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и без увеличения общей стоимости работ обязан в срок, согласованный с «Заказчиком», переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.5. «Подрядчик» ежедневно ведет Общий журнал работ, в котором отражается весь ход производства работ.

7.6. При наличии недостатков и замечаний «Заказчика» по качеству и объемам предоставленных к приемке работ «Подрядчик» устраняет недостатки в сроки, согласованные с «Заказчиком».

7.7. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения «Заказчика») «Подрядчик» обязан немедленно уведомить об этом представителя «Заказчика». «Подрядчик» также должен заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном наступлении события, препятствующего нормальному выполнению работ.

7.8. «Подрядчик» осуществляет уборку и содержание территории, охрану зоны производства работ, вывоз строительного мусора в день производства работ.

7.9. «Подрядчик проводит за свои средства входной и лабораторный контроль качества поступающих материалов, а также обеспечивает все предусмотренные техническими условиями действующих ГОСТ и СНИП испытания и измерения. Результаты этих испытаний предъявляются «Заказчику» до приемки выполненных работ.

7.10.Приемка объекта «Заказчиком» производится в течение 10 дней с момента окончания работ и предоставления исполнительной документации «Подрядчиком». Исполнительная документация предоставляется «Подрядчиком» по окончании работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ВСН 19-89 и др.) и включает в себя: схему с размерами фактически выполненных объемов, карточку подсчета площадей, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты на используемые материалы, журнал производства работ, журнал укладки асфальтобетонной смеси, гарантийный паспорт.

7.11.Представителем «Заказчика» в процессе оформления акта об окончании работ может быть выставлен мотивированный отказ в приемке выполненных работ в целом или частично. Причинами отказа в приемке выполненных работ могут являться: несоответствие объемов предъявляемых работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, отсутствие результатов лабораторных анализов и испытаний, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.


  1. ГАРАНТИИ


8.1. Подрядчик обязан предоставить гарантийные паспорта (согласно распоряжению Минтранса России от 07.05.2003г. № ИС-414-Р) на виды работ и сроки указанные ниже:

  • гарантийный срок на работы по ремонту асфальтового покрытия, в том числе и на работы по монтажу бордюрного камня составляет 4 года;

  • гарантийный срок на работы по отсыпке асфальтобетонной крошкой улиц частного сектора г. Липецка составляет – 1 год;

Гарантии качества на работы, выполненные Подрядчиком по заключённому контракту в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51256-2011 разметка, выполненная красками (эмалями) - не менее трех месяцев

8.2. Устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, производится «Подрядчиком» за свой счет.

8.3. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двухсторонним актом «Заказчика» и «Подрядчика».

Для участия в составлении акта согласования порядка и сроков, устранения дефектов «Подрядчик» обязан направить своего представителя со дня получения письменного извещения «Заказчика».

В случае неприбытия полномочного представителя подрядчика, несмотря на надлежащее уведомление о месте, дате и времени составления Акта. Акт подписывается без его участия. Такой акт передаётся подрядчикам и указанные в нем дефекты подлежат немедленному устранению.

В течение не более 5-ти дней со дня подписания Акта обнаруженных дефектов подрядчик должен приступить к работам по устранению дефектов и завершить их в установленное актом время.

После окончания всех видов ремонтных работ гарантийные обязательства подтверждаются подрядчиком посредством предоставления гарантийных писем Заказчику.

8.4. В случае если «Подрядчик» не устранил дефекты в установленные сроки, «Заказчик» имеет право устранить дефекты своими силами или силами третьих лиц с отнесением всех расходов на «Подрядчика».


  1. ^ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. «Подрядчик» несет ответственность:

  • перед физическими или юридическими лицами за ущерб, причиненный в результате некачественного выполнения или невыполнения работ по настоящему муниципальному контракту, в течение срока действия настоящего контракта и гарантии, в нем определенной;

  • при нарушении сроков начала и окончания работ.

9.3. Риск случайной гибели, ущерба или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки «Заказчиком» несет «Подрядчик».


  1. ^ ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ


10.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение данного контракта в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению настоящего контракта.

При наступлении форс-мажора исполнение настоящего контракта может быть приостановлено на время действия и ликвидации его последствий.


  1. ^ ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ


11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту юридического адреса «Заказчика» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.3. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, он уплачивает «Заказчику» неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. «Подрядчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Заказчика».

11.4. Если «Подрядчик» не соблюдает сроки выполнения работ, по причинам, не зависящим от Заказчика; нарушает условия по качеству выполнения работ в соответствии с документацией, техническими условиями, действующими нормами и правилами, «Заказчик» вправе расторгнуть контракт по письменному соглашению сторон, предупредив «Подрядчика» за 10 дней.


11.5. Если любая из статей настоящего контракта или ее часть окажется недействительной вследствие какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в настоящем контракте, при этом остальные остаются в силе.

11.6. Вопросы, неурегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


^ 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА


12.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его уполномоченными лицами Сторон и действует до полного взаиморасчета сторон.


^ ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:





«Заказчик»

«Подрядчик»

ИНН

4822000427




КПП

482601001




^ Полное наименование предприятия

Муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя г. Липецка»




^ Краткое наименование предприятия

МУ «УГС г. Липецка»




Государство

Россия




^ Почтовый индекс

398043




Населенный пункт

г. Липецк




^ Адрес в населенном пункте

ул. Космонавтов, дом 42/3




Контактный телефон и Ф.И.О. (отв. исполнителя)

Т.А. Ноздрина

(4742) 21-10-40




^ Телефакс (отдел, подразделение)

21-10-20 – приемная

21-10-45 – факс




Электронная почта (отдел, подразделение)

mu_ugs@mail.ru




ОКПО

39535013




ОКВЭД

74.14




ОКАТО

42401375000




ОКОПФ

20904




ОКФС

14




Номер расчетного счета

УФК по Липецкой области (Департамент финансов администрации города Липецка (Муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя г. Липецка»

л/сч. 03133000380)) р/с40204810700000000002




^ Наименование банка

ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области,

г. Липецк




БИК

044206001




Почтовый индекс банка







^ Населенный пункт

г. Липецк




Адрес банка в населенном пункте







Номер корсчета








^ ПРИЛОЖЕНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ:

  1. Техническое задание (приложение № 1);

  2. Сметный расчет (приложение № 2).



ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:


М.П.___________________ С.Б. Столповский М.П. ____________________


Приложение №1

к муниципальному контракту №_____

от «___» ____________2013


^ Техническое задание

по ремонту а/дороги ул. А.Г. Стаханова (от проспекта 60 лет СССР до пересечения с ул. Катукова) и отсыпку асфальтобетонной крошкой автомобильной дороги переулок Лунный и ул. Речная в г. Липецке.


  1. ^ Основание для проведения работ

Несоответствие дорожного покрытия требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»


  1. ^ Место проведения работ

ул. А.Г. Стаханова (от проспекта 60 лет СССР до пересечения с ул. Катукова) и отсыпку асфальтобетонной крошкой автомобильной дороги переулок Лунный и ул. Речная в г. Липецке.


  1. Ведомость объемов работ

Приложение № 1: Дефектная ведомость



  1. Сроки выполнения работ

С момента заключения договора до 01. 10. 2013 г.


  1. Источник финансирования

Городской бюджет


  1. Общие требования.

Во время выполнения работ по ремонту подрядчик обязан руководствоваться настоящим техническим заданием, условиями контракта на выполнение работ и выполнить их в полном объеме.

В ходе выполнения работ подрядчик обязан предоставить исполнительно-техническую документацию согласно приложению № 2 к настоящему техническому заданию.

Все применяемые порядной организацией материалы должны иметь паспорта, сертификаты качества, и иные документы, подтверждающие пригодность их применения в строительстве на территории РФ.


  1. Требования к материалам

  1. Устройство покрытия из черного щебня (согласно СНиП 3.06.03-85):

Для приготовления черного щебня использовать

    1. Щебень шлаковый фракции 20-40 по ГОСТ 3344-83;

  • марка щебня по дробимости – не ниже 800;

  • марка щебня по истираемости – не ниже И2;

  • марка щебня по морозостойкости – не ниже F50

    1. Битум БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90;

  • глубина проникания иглы, 0,1 мм при 25 °С – 61-90;

  • глубина проникания иглы, 0,1 мм при 0 °С, не менее – 20;

  • температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже – 47;

  • растяжимость, см, не менее при 25 °С – 55;

  • растяжимость, см, не менее при 0 °С – 3,5;

  • температура хрупкости, °С, не выше -15;

  • температура вспышки, °С, не ниже – 230;

  • изменение температуры размягчения после прогрева °С не более – 5;

  • индекс пенетрации – от -1,0 до +1,0

  1. Мелкозернистую плотную горячую асфальтобетонную смесь марки II согласно ГОСТ 9128-2009.;

  • Максимальное содержание зерен крупнее 10 мм по массе не более 10 %;

  • Минимальный предел прочности при сжатии, при температуре 50 °С, не менее 1,0 МПа;

  • Минимальный предел прочности при сжатии, при температуре 20 °С, не менее 2,2 МПа;

  • Максимальный предел прочности при сжатии, при температуре 0 °С, не более 12 МПа;

  • Водостойкость при длительном водонасыщении, в пределах диапазона 0,75-1,05;

  • Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения, в пределах диапазона 0,81-1,0;

  • Водонасыщение образцов из смесителя по объему, %, в пределах диапазона 1,5-4;

  • Водонасыщение по объему для образцов из переформованных вырубок и кернов, %, в пределах диапазона 1-4;

  • Максимальное водонасыщение по объему для вырубок и кернов, % не более 4,5

    1. битум БНД 60/90 с адгезионной добавкой «ДАД-1» по ГОСТ 22245-90 для приготовления асфальтобетонных смесей по ГОСТ 9128-2009

  • Глубина проникания иглы, 0,1 мм при 25 °С – 61-90;

  • Глубина проникания иглы, 0,1 мм при 0 °С, не менее – 20;

  • Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже – 47;

  • Растяжимость, см, не менее при 25 °С – 55;

  • Растяжимость, см, не менее при 0 °С – 3,5;

  • Температура хрупкости, °С, не выше -15;

  • Температура вспышки, °С, не ниже – 230;

  • Изменение температуры размягчения после прогрева °С не более – 5;

  • Индекс пенетрации – от -1,0 до +1,0

    1. щебень по ГОСТ 3344-83 для приготовления асфальтобетонной смеси согласно ГОСТ 9128-2009;

  • марка щебня по дробимости – не ниже 800;

  • марка щебня по истираемости – не ниже И2;

  • марка щебня по морозостойкости – не ниже F25.

    1. отсев доменного шлака (фр. 0-5 мм) по ГОСТ 3344-83 для приготовления асфальтобетонной смеси по ГОСТ 9128-2009;

  • Марка по прочности песка из отсевов дробления минимальное значение – не менее 800;

  • Содержание зерен крупностью свыше 10 мм по массе – максимальное значение – не более 1 %;

  • Содержание зерен крупностью свыше 5 мм по массе – максимальное значение – не более 15 %;

  • Содержание глинистых частиц – не более 5%;

  • Содержание глинистых частиц методом набухания по массе – максимальное значение – не более 1 %;

  • Содержание в песке металлических примесей – не более 3%.;

  1. Верхний слой покрытия из мелкозернистой (на гранитном щебне) горячей асфальтобетонную смесь марки I тип А согласно ГОСТ 9128-2009

  • минимальный предел прочности при сжатии, при температуре 50°С, не менее 1,1 МПа;

  • минимальный предел прочности при сжатии, при температуре 20°С, не менее 2,5 МПа;

  • максимальный предел прочности при сжатии, при температуре 0°С, не более 11 МПа;

  • водостойкость не менее - 0,9;

  • сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения не менее 0,87;

  • сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50 °С не менее, МПа – 0,25

  • трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0°С и скорости деформирования 50 мм/мин для асфальтобетонов всех типов, МПа:

не менее – 3,5;

не более – 6,0.

    1. битум БНД 60/90 с адгезионной добавкой «ДАД-1» по ГОСТ 22245-90 для приготовления асфальтобетонных смесей по ГОСТ 9128-2009

  • температура размягчения в °С, по кольцу и шару, не менее 44-48;

  • растяжимость см, не менее при 25 °С – 100, при 0 °С – 4,2;

  • глубина проникновения иглы при 25 °С – 78-89, при 0 °С – 25-31;

  • температура вспышки, °С не ниже – 233;

  • индекс пенетрации – 0,4-09;

  • изменение температуры прогрева °С, не более – 4.

    1. щебень из плотных горных пород по ГОСТ 8267-93 для приготовления асфальтобетонной смеси согласно ГОСТ 9128-2009;

  • марка щебня по дробимости – не ниже 1200;

  • марка щебня по истираемости – не ниже И1;

  • марка щебня по морозостойкости – не ниже F50.

    1. песок из отсевов дробления горных пород по ГОСТ 8736-93 для приготовления асфальтобетонной смеси по ГОСТ 9128-2009;

  • марка по прочности песка из отсевов дробления минимальное значение – не менее 800;

  • содержание глинистых частиц методом набухания по массе – максимальное значение – не более 0,5 %;

    1. минеральный порошок известняковый по ГОСТ 16557-78 для приготовления асфальтобетонной смеси согласно ГОСТ 9128-2009;




  1. Порядок производства работ, контроль качества работ и их приемка.

  • Контроль качества работ и применяемых материалов осуществляется подрядчиком и представителем заказчика, в порядке установленном муниципальным контрактом и приложением № 2 к настоящему техническому заданию.

  • До начала работ подрядчик осуществляет проверку качества материалов (входной контроль), согласовывает рецепты асфальтобетонной смеси, организует посты контроля качества на объекте и операционный контроль, представляет в отдел технического надзора заказчика паспорта и сертификаты на применяемые материалы.

  • Операционный контроль включает измерение температуры укладываемой асфальтобетонной смеси, промеры ровности продольных и поперечных сопряжений, укладываемых полос (качество стыков), промеры поперечных уклонов, качество асфальтобетонной смеси по показателям отбора проб из асфальтоукладчика и по показателям кернов (вырубок) в трех местах на 7000 м2 покрытия по ГОСТ 9128-2009 и ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний».

  • Подрядчик представляет заказчику документацию, подтверждающую, аттестацию лаборатории, сведения о поверке и калибровке приборов и оборудования в лаборатории и на месте производства работ.

  • Подрядчиком ведется вся первичная исполнительная документация при производстве работ в соответствии с ВСН 19-89 (см. приложение № 2 к техническому заданию).

  • Все скрытые работы подлежат обязательному освидетельствованию после проверки правильности их выполнения, проверки качества и соответствия сметной документации. Освидетельствование скрытых работ производится комиссией в составе представителей заказчика и подрядчика.

  • При производстве работ руководствоваться СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

  • Сфрезерованная асфальтобетонная крошка предъявляется заказчику в соответствии со сметной документацией и оформляется актами приема-передачи.




  1. Требования к объекту после выполнения ремонта

Ровность покрытия, толщина слоя, поперечные уклоны, просветы под рейкой, коэффициенты уплотнения не должны выходить за пределы отклонений, установленных СНиП 3.06.03-85 прил. 2 (п. 2.2.1, п. 2.3, п. 2.4, п. 2.5, таблицы параметров, используемых при оценке качества строительно-монтажных работ).


  1. Требования к безопасности выполнения работ

В ходе производства работ подрядная организация обязана обеспечить безопасность дорожного движения, соблюдение требований по охране труда и норм техники безопасности.

Подрядчик обязан согласовать с соответствующими организациями порядок ведения работ на объекте и обеспечить его соблюдение.

Ответственность за соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ возлагается на подрядчика.


  1. ^ Порядок сдачи и приёмки результатов работ.

Подрядчик обязан руководствоваться условиями муниципального контракта на производство работ, соблюдать требования ВСН 19-89 «Правил приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».

Оплата выполненных работ должна производиться на основании актов выполненных работ (ф-2) и справок стоимости выполненных работ (КС-3), счетов-фактур.


  1. ^ Требования по объёму гарантий качества работ.

Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядной организацией по заключенному контракту.


  1. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:

  • гарантийный срок на работы по ремонту асфальтового покрытия, в том числе и на работы по монтажу бордюрного камня составляет 4 года;

  • гарантийный срок на работы по отсыпке асфальтобетонной крошкой улиц частного сектора г. Липецка составляет – 1 год.



^ ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:


М.П.___________________ С.Б. Столповский М.П. ____________________


Приложение №1

к техническому заданию


^ ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

на ремонт автомобильной дороги ул. А.Г. Стаханова (от проспекта 60 лет СССР до пересечения с ул. Катукова) и отсыпку асфальтобетонной крошкой автомобильной дороги переулок Лунный и ул. Речная в г. Липецке.

Граница участка

Площадь участка

Состояние элементов существующей дороги

Намеченные работы по устранению дефектов

Единицы измерения

 

Начало работ от пересечения проспекта 60 лет СССР с ул. Стаханова – ПК 0+00. Окончание работ ул. Стаханова - ПК 5+89,5

4588,1 м2

Существующее покрытие имеет выбоины, сколы, сетку трещин, нарушение продольного и поперечного профилей.

1. Дорожная одежда

1. Срезка поверхностного слоя а/б покрытия фрезой шириной барабана 2 м. Толщина срезаемого слоя 5 см.

м2

3628,68

2. Разборка асфальтобетонного покрытия (вручную), толщиной 5 см.

м2/м3

117,9/5,89

3. Ремонт дорожного покрытия толщиной 5 см., площадью ремонта до 5 м2 плотной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью марки II

м2

160,1

4. Розлив вяжущих

тн

3,09

5. Устройство выравнивающего слоя из плотной мелкозернистой горячей асфальтобетонной смеси марки II толщ. 3 см.

м2/тн

4408,73/317,42

6. Розлив вяжущих

тн

3,09

7. Изменение уровня верха колодцев (решеток) инженерных подземных сетей (без стоимости)

шт/м3

11,0/2,2

8. Монтаж чугунного колодца (со стоимостью)

шт

1,0

9. Устройство покрытия из мелкозернистой (на гранитном щебне) горячей асфальтобетонной смеси марки I тип А толщ. 6 см.

м2

4408,73

10. Устройство покрытия из мелкозернистой (на гранитном щебне) горячей асфальтобетонной смеси марки I тип А толщ. 5 см.

м2

127,12

2. Автобусная остановка

1.  Разборка асфальтобетонных покрытий и щебеночного основания (механическим способом), толщиной 13 см.

м2/м3

52,25/6,79

2. Разборка асфальтобетонных покрытий и щебеночного основания (ручным способом), толщиной 10 см.

м2/м3

2,11/0,21

3. Розлив вяжущих

тн

0,036

4. Устройство вырвеивающего слоя из крупнозернистая асфальтобетонная смесь(фр. 20-40), толщ. 8 см.

м2/тн

52,25/10,03

5. Розлив вяжущих

тн

0,036

6. Устройство покрытия из мелкозернистой (на гранитном щебне) горячей асфальтобетонной смеси марки I тип А толщ. 6 см

м2

52,25

3. Перевозка

1. Перевозка асфальтобетонной крошки до 15 км.

тн

417,29

2. Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км, с погрузкой механизированным способом.

тн

25,68

Приложение №2

к техническому заданию


^ ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

на отсыпку асфальтобетонной крошкой автомобильной дороги переулок Лунный в г. Липецке.



















 

448,0м2

 

Исправление профиля бульдозером

м2

500,0

Устройство основания из асфальтобетонной крошки ( с уплотнением) толщиной 15 см

м2

448,0



Приложение №3

к техническому заданию



^ ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

на отсыпку асфальтобетонной крошкой автомобильной дороги ул. Речная в г. Липецке.



















 

761,0м2

 

Исправление профиля бульдозером

м2

820,0

Устройство основания из асфальтобетонной крошки ( с уплотнением) толщиной 15 см

м2

761,0



Приложение №4

к техническому заданию


Порядок

лабораторного сопровождения и организации контроля качества при выполнении работ по ремонту дорожного полотна


  1. Перечень обязательной к ведению исполнительно-технической документации, согласно ВСН 19-89:

    1. Общий журнал производства работ;

    2. Исполнительные схемы на каждый вид работ;

    3. Акты освидетельствования скрытых работ;

    4. Журнал лабораторных испытаний материалов. Журнал испытания контрольных образцов асфальтобетонной смеси при укладке и испытания кернов из асфальтобетонного покрытия;

    5. Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и изделия;

    6. Рецепты асфальтобетонных смесей;

    7. Заключение по качеству работ и материалов от МУ «АТИ г. Липецка».

  2. Лабораторное обеспечение производимых работ.

    1. Наличие собственной или привлеченной на договорных отношениях специализированной лаборатории;

    2. Наличие службы лабораторного и метрологического контроля или лица, ответственного за лабораторное и метрологическое обеспечение работ.

  3. Порядок осуществления входного контроля качества применяемых материалов.

    1. На месте производства работ:

  • журнал производства работ;

  • паспорт-накладная на укладываемую смесь;

  • рейка дорожная универсальная;

  • курвиметр;

  • рулетка;

  • термометр для измерения температуры укладываемого слоя;

  • паспорт на битум.

  1. Порядок осуществления операционного контроля при производстве работ.

    1. Качество подготовки основания;

    2. Контроль равномерности распределения вяжущего;

    3. Поперечные уклоны покрытия;

    4. Ровность (просвет под рейкой);

    5. Качество асфальтобетонной смеси;

    6. Качество, толщина асфальтобетонного покрытия по показателям кернов (вырубок).

Похожие:

Муниципальный контракт № iconМуниципальный контракт №
«Стороны», на основании результатов открытого аукциона в электронной форме (протокол от. № ), заключили настоящий контракт на выполнение...
Муниципальный контракт № iconV муниципальный контракт №
«Стороны», на основании результатов открытого аукциона в электронной форме (протокол от. № ), заключили настоящий контракт на выполнение...
Муниципальный контракт № iconМуниципальный контракт № на оказание услуг по отлову и утилизации бродячих собак в городе Канаш в 2014 году
Фз "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на основании...
Муниципальный контракт № iconНоминация «Лучший социальный проект года» фио номинанта или название объединения Благотворительный аукцион «Даешь добро»
Представляемый муниципальный район и общественное объединение: Угличский муниципальный район. Городское поселение Углич
Муниципальный контракт № iconРешение №37 06. 06. 2013 г
Российской Федерации», Федерального закона от 06. 10. 2003 №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской...
Муниципальный контракт № iconВнутри Снаружи
В итоге данный контракт есть у обеих сторон. Этот контракт подходит для предоставления в консульство, а также если спросят в аэропорту,...
Муниципальный контракт № iconВнутри Снаружи
В итоге данный контракт есть у обеих сторон. Этот контракт подходит для предоставления в консульство, а также если спросят в аэропорту,...
Муниципальный контракт № iconПроект «Новый год детям!» (г. Воронеж) Клуб «Планета радости» (Лискинский муниципальный район) «Центр гражданской взаимопомощи» (г. Воронеж)
Мкоу дод «Лискинский центр развития творчества детей и юношества» (Лискинский муниципальный район)
Муниципальный контракт № iconВратари: Ииро Таркки контракт до 2014 г

Муниципальный контракт № iconПоложение о II конкурсе-фестивале
Организаторы: «Баковский муниципальный городской клуб», Одинцовский Любительский Театр
Муниципальный контракт № iconАнкета заявка на участие в работе площадки «Молодежные кадры страны»
Муниципальный район/городской округ
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©ignorik.ru 2015

контакты
Документы