V муниципальный контракт №
Скачать 73.51 Kb.
|
РАЗДЕЛ VМУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №__________г. Липецк «_____»____________ 2011 г. От имени муниципального образования г. Липецк в целях обеспечения муниципальных нужд города муниципальный заказчик Муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя г. Липецка», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице начальника управления Столповского С.Б., действующего на основании Устава и в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании результатов открытого аукциона в электронной форме (протокол от _________. № _____________), заключили настоящий контракт на выполнение муниципального заказа (именуемое далее контракт) о нижеследующем:
1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работы по содержанию и текущему ремонту дорог г.Липецка, в соответствии с условиями контракта, техническим заданием «Заказчика» (Приложение №1,2). 1.2. «Подрядчик» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту предоставляет ________________________________________________________________________ (указывается способ обеспечения обязательств: безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, договор поручительства, передача в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере 30% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта).
2.1. Стоимость выполняемых работ по настоящему контракту определяется по смете и составляет ________ рублей (прописью________), в том числе НДС. Цена контракта является неизменной на весь период действия контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом и действующим законодательством. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема выполненных работ и иных условий исполнения контракта. 2.2. Источник финансирования: средства городского бюджета. 2.3. Код экономической классификации: 225 (услуги по содержанию имущества). 2.4. До 30 % стоимости цены муниципального контракта может быть оплачено предварительно для закупки материалов. Размер аванса не может превышать размер обеспечения контракта. Не выплата «Заказчиком» аванса не является препятствием для исполнения настоящего контракта «Подрядчиком».
4.1. Для выполнения работ по настоящему контракту «Подрядчик» обязуется: 4.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом все работы п.1.1. по содержанию и текущему ремонту дорог согласно техническому заданию с надлежащим качеством, в объемах и в сроки, предусмотренные в настоящем контракте и приложении к нему, сдать работы «Заказчику» в установленном порядке и в соответствии с действием настоящего муниципального контракта. 4.1.2. Обеспечить выполнение в зоне проведения работ правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии, требований охраны окружающей среды, движения транспорта и пешеходов. 4.1.3. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее их выполнение невозможным, немедленно поставить об этом в известность «Заказчика». 4.1.4. Работы по настоящему контракту выполняются из материалов «Подрядчика», в соответствии с требованиями и правилами по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 4.1.5. «Подрядчик» гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. 4.1.6. Безвозмездно устранять по требованию «Заказчика» недостатки и дефекты в работе. 4.1.7. Привлекать субподрядные организации только с согласия «Заказчика». В случае привлечения субподрядных организаций, предоставить «Заказчику» копию договора субподряда для согласования. Привлечение субподрядных организаций к выполнению работ не снимает ответственность с «Подрядчика» за выполнение взятых на себя обязательств по настоящему контракту. 4.1.8. В период выполнения работ вести исполнительную и производственно-техническую документацию, в соответствии со СНиП 3.06.03-85«Автомобильные дороги», ВСН 19-89 «Правила ремонта и содержания автомобильных дорог» и по окончании работ сдать Заказчику. 4.1.9. При необходимости получить разрешение и выполнить согласование производства работ, порядка выполнения работ с государственными органами (ГИБДД и др.), эксплуатирующими и другими организациями. Обеспечение общего порядка на участке производства работ является обязанностью Подрядчика. 4.1.10. Предварительно уведомлять органы ГИБДД о проведении ремонтных работ на объектах и обеспечивать: - места проведения работ – необходимыми техническими средствами безопасности движения в соответствии с Типовыми схемами, согласованными с ГИБДД; - дорожную технику – проблесковыми маячками оранжевого цвета; - дорожных рабочих – специальной униформой со светоотражающими вставками.
5.1. Для выполнения настоящего контракта «Заказчик» обязуется: 5.1.1. Вести технический надзор выполняемых работ. 5.1.2. Выделить ответственного представителя для постоянной связи с «Подрядчиком» решения всех возникающих при исполнении настоящего контракта оперативных вопросов. 5.1.3. Принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный «Заказчиком». 5.1.4. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим контрактом. 5.2. «Заказчик» вправе: 5.2.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых «Подрядчиком», не вмешиваясь в его деятельность. 5.2.2. Предъявлять требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение срока действия муниципального контракта. 5.2.3. Потребовать возмещения убытков и передать данный объект другой подрядной организации, и если «Подрядчик» своевременно не приступает к исполнению настоящего контракта или выполняет работу позже сроков, установленных «Заказчиком».
6.1. «Заказчик» оплачивает выполненные ежемесячно работы платежным поручением не позднее 10 дней банковских после окончания работ на основании акта выполненных работ (Ф-2), справки стоимости выполненных работ (КС-3), счета-фактуры. ^ 7.1. «Заказчик» назначает своего представителя, который принимает участие в сдаче работ, выдает технические решения по вопросам, возникшим в ходе производства работ. 7.2. «Подрядчик» письменно информирует «Заказчика» за 3 дня до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Если закрытие работ выполнено без подтверждения «Заказчика» или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию «Подрядчик» обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию «Заказчика», а затем восстановить ее за свой счет. 7.3. В случае если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то «Подрядчик» своими силами и без увеличения общей стоимости работ обязан в срок, установленный «Заказчиком» переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 7.4. Приемка выполненных по настоящему контракту работ производится «Заказчиком» по акту выполненных работ (Ф-2), с подтверждением стоимости фактически израсходованных материалов. 7.5. Полученный от «Подрядчика» акт выполненных работ с исполнительной документацией «Заказчик» оформляет надлежащим образом в 3-х дневный срок или отказывается от подписания при наличии недостатков. 7.6. В случае если «Подрядчик» не устранил дефекты в установленные сроки, «Заказчик» имеет право устранить дефекты своими силами или силами третьих лиц с отнесением всех расходов на «Подрядчика». 7.7. В случае получения письменного отказа «Подрядчика» от устранения недостатков и дефектов на отремонтированном объекте, в период гарантийного срока, или в случае, если в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения «Подрядчиком» письма с требованием об устранении недостатков и дефектов, от «Подрядчика» не получено письменного отказа об устранении дефектов и недостатков, либо уклонения «Подрядчика» от устранения соответствующих дефектов и недостатков, «Заказчик» вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет «Подрядчика». При этом «Подрядчик» несет полную имущественную ответственность в случае причинение вреда «Заказчику» или третьим лицам в результате неисполнения, или ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств. 7.8. Выполнение работ по настоящему контракту осуществляется «Подрядчиком» и оформляется актом приемки работ в соответствии с действующими СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ВСН 19-89 «Правила ремонта и содержания автомобильных дорог», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». 8. ГАРАНТИИ. 8.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими техническими нормами, в том числе, в период гарантийного срока. 8.2. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выполненных при приемке работ. 8.3. Срок гарантии: по содержанию - в течение срока действия настоящего муниципального контракта; на выполнение работ по текущему ремонту – 1 год с момента подписания акта выполненных работ. 8.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, «Подрядчик» обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. ^ 9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 9.2. «Подрядчик» несет ответственность: - перед физическими или юридическими лицами за ущерб, причиненный в результате некачественного выполнения или невыполнения работ по настоящему муниципальному контракту, в течение срока действия настоящего контракта и гарантии, в нем определенной; - за обеспечение безопасности движения в местах производства работ. С этой целью на участке проведения работ до их начала устанавливаются временные дорожные знаки, ограждающие и направляющие устройства, сигнальные огни по утвержденной ГИБДД схеме. - за техническое состояние дорожного покрытия и безопасность движения по дорогам города Липецка, связанную с их техническим состоянием в течение срока действия настоящего муниципального контракта и гарантии в нем определенной; - при нарушении сроков начала и окончания работ. 9.3. Риск случайной гибели, ущерба или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки «Заказчиком» несет «Подрядчик».
10.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение данного контракта в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению настоящего контракта. При наступлении форс-мажора исполнение настоящего контракта может быть приостановлено на время действия и ликвидации его последствий.
11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту юридического адреса «Заказчика» в соответствии с законодательством Российской Федерации. 11.3. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, он уплачивает «Заказчику» неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. «Подрядчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Заказчика». 11.4. Если любая из статей настоящего контракта или ее часть окажется недействительной вследствие какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в настоящем контракте, при этом остальные остаются в силе. 11.5. Вопросы, неурегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. ^ ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 12.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его уполномоченными лицами Сторон и действует по 31 декабря 2012г.. 12.2. Изменения, дополнения условий контракта, досрочное прекращение его действия или расторжение производится по письменному соглашению Сторон, кроме случаев, оговоренных в настоящем контракте или по основаниям, предусмотренным в законодательстве Российской Федерации. 12.3. В случае выполнения «Подрядчиком» неоднократно менее 50% объемов работ, предусмотренных заданием, «Заказчик» может по согласованию сторон отказаться от дальнейшего исполнения контракта, потребовать возмещения убытков. ^
^
^ М.П. _________________ М.П. ____________________ Приложение №1 к муниципальному контракту №________________________ от «___» ______2011г. ^ Содержание и текущий ремонт дорог г. Липецка
Несоответствие дорожного покрытия требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»
дороги по улицам г. Липецка
Приложение: Дефектная ведомость
С 1.01.2012 г. по 31. 12. 2012 г. Работы по текущему ремонту после зимнего периода произвести по городу до 9 мая 2011 г. ^ Средства городского бюджета 6. Общие требования. После подписания контракта подрядная организация должна предоставить: рецепта на асфальтобетонную смесь, копию приказа о назначении ответственного лица за производство работ. Во время выполнения работ по текущему ремонту подрядчик обязан руководствоваться условиями контракта на выполнение работ и выполнить их в полном объеме. В ходе выполнения работ подрядчик обязан:
При осуществлении движения по одной полосе проезжей части, необходимо согласовать схему организации движения автотранспорта и пешеходов с ГИБДД. ^ Работы по ремонту дорог города Липецка выполнять в соответствии с нормативными документами:
Материалы, применяемые при ремонте должны соответствовать требованиям:
^ В ходе производства работ подрядная организация обязана обеспечить соблюдение охраны труда и норм техники безопасности, соблюдение норм безопасности дорожного движения. Подрядчик обязан согласовать с соответствующими организациями порядок ведения работ на объекте и обеспечить его соблюдение. Ответственность за соблюдением правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ возлагается на подрядчика. ^ . Подрядчик обязан руководствоваться условиями муниципального контракта на производство работ, соблюдать требования ВСН 19-89 «Правил приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог». Ежемесячная приемка работ осуществляется не реже одного раза в месяц. Подрядчик предъявляет выполненные работы не реже одного раза в месяц (не позднее 25 числа каждого месяца вместе с исполнительной документацией). Оплата выполненных работ должна производиться на основании актов выполненных работ (ф-2) и справок стоимости выполненных работ (КС-3), счетов-фактур ^ Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком по заключённому контракту. 11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ – 1 год; ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: М.П. _________________ М.П. ____________________ ^ Дефектная ведомость по содержанию и текущему ремонту дорог г. Липецка
Приложение №2 к муниципальному контракту №________________________ от «___» ______2011г. ^ производства работ по содержанию и текущему ремонту дорог г. Липецка
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: М.П. _________________ М.П. ____________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Муниципальный контракт № «Стороны», на основании результатов открытого аукциона в электронной форме (протокол от. № ), заключили настоящий контракт на выполнение... | | V муниципальный контракт № «Стороны», на основании результатов открытого аукциона в электронной форме (протокол от. № ), заключили настоящий контракт на выполнение... |
| Муниципальный контракт № на оказание услуг по отлову и утилизации бродячих собак в городе Канаш в 2014 году Фз "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на основании... | | Номинация «Лучший социальный проект года» фио номинанта или название объединения Благотворительный аукцион «Даешь добро» Представляемый муниципальный район и общественное объединение: Угличский муниципальный район. Городское поселение Углич |
| Решение №37 06. 06. 2013 г Российской Федерации», Федерального закона от 06. 10. 2003 №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской... | | Внутри Снаружи В итоге данный контракт есть у обеих сторон. Этот контракт подходит для предоставления в консульство, а также если спросят в аэропорту,... |
| Внутри Снаружи В итоге данный контракт есть у обеих сторон. Этот контракт подходит для предоставления в консульство, а также если спросят в аэропорту,... | | Проект «Новый год детям!» (г. Воронеж) Клуб «Планета радости» (Лискинский муниципальный район) «Центр гражданской взаимопомощи» (г. Воронеж) Мкоу дод «Лискинский центр развития творчества детей и юношества» (Лискинский муниципальный район) |
| Вратари: Ииро Таркки контракт до 2014 г | | Положение о II конкурсе-фестивале Организаторы: «Баковский муниципальный городской клуб», Одинцовский Любительский Театр |
| Анкета заявка на участие в работе площадки «Молодежные кадры страны» Муниципальный район/городской округ |